河南省卫辉市未支付农民工工资

出来晒体验

　　大家好，我叫魏铭国（电话：1356988887）2013年3月1日，我与工地负责任人刘志军签订《施工承包合同》，约定由我承建友谊路与劳动路交叉口建材大厦项目，包工不包料大清包，承包范围为图纸设计的所有土建工程及毛面交工。
　　合同签订后，我于2013年3月11日进场施工，将工程基础、地下室、主体一层施工完毕，二层模板已支设，钢筋绑扎（未浇筑）完毕后，由于刘志军的原因，项目自2013年9月开始停工，并拖欠我和民工工人工资。期间，我多次要求支付农民工工资，我和工人于2013年、2014年春节多次到卫辉市信访局上访、但刘志军每次都说政府马上就可以施工，无钱，一直未支付，直到该工程被政府拍卖。
　　由于刘志军的原因，导致我和工人工资至今未得到支付，同时停工给我造成巨大的窝工损失。
　　2018年4月，刘志军因病去逝，作为第一顺序继承人，应当承担支付款和陪偿损失责任。故此，为维护我的合法权益，向卫辉市人民法院提起诉讼。卫辉市人民法院2020年6月2日对其判决。
　　起诉其支付费用为：工程款4137499元；利息：700000元。钢管租赁费：617220元。塔吊租赁费：467500元。鉴定费：90000元。违约金：126000元。共计应支付我6138219元。
　　我在得知地上建筑物款退还时，就于2017年3月2日，到卫辉市人民法院起诉立案，该案于2020年6月2日判决。再诉后，新乡市中级人民法院于2020年10月20日判决，为终审判决。
　　2015年6月，市国土局对该宗地依法进行了土地挂牌出让，河南孟辉房地产开发有限公司竞得土地使用主地上附属物，并缴纳土地出让价款515万元和地上建筑物1086万元。
　　土地出让后，刘志军通过信访要求对地上附属物价款进行返还。为了社会稳定大局，化解信访矛盾，2017年1月15日，召开卫辉市人民政府第四十三次常务会议（［2017］1号），为解决建材大厦美居公馆土地历史遗留问题进行研究，成立了市政府法制办等部门在内的联合调查组，最终确定了解决方案来解决此问题。
　　会议决定，原则同意建材大厦遗留问题工作联合调查组提出的解决方案。一是由市财政局拨付市国土资源局资金95万元，用于退秦付有缴纳的土地出让金。二是由汲水镇人民政府退还地上建筑物实际投资人刘志军（或其代理公司）地上建筑物价款1086万元。该款打入河南省凯旋之星工艺品有限责任公司账户，刘志军及凯旋之星工艺品有限责任公司并非实际投资人，地是秦付有的非刘志军的退还建筑工程款应秦付有同意或签字，刘志军应提供判决或合同，刘志军在未提供任何东西时政府退还此款是错误的。由于政府渎职失误，政府应承担协调解决农民工工资，我方继续通过信访、法律途径解决此问题。
　　由于我方一直在垫付农民工工资及租赁费，今年已经无法再继续清欠农民工工资。
　　所以恳请卫辉市委市政府解决此工程项目遗留问题，支付我应得的农民工工资，保护我应有的合法权益。